建筑行业中的签证是什么意思，干什么用的？ 在房地产建筑行业，签证是一个什么概念呢？

建筑签证是什么意思?~

“签证”是指一种签署表单，包含工程名称、签证原因、签证内容、签证意见、及各方的签字栏等。变更签证是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签证，如由于施工条件的变化或无法遇见的情况所引起工程量的变化；未按合同规定的时间和要求提供材料、场地、设备资料等造成施工企业的停工、窝工损失或许更改施工方案时，施工方应报备建筑单位。得到变更确认后，才可施行新的方案。在获得变更确认后，需出具变更签证，这是作为最终工程结算的依据。

【建筑行业中的签证】即工程签证，是指工程承发包双方在施工过程中按合同约定或者施工惯例对支付各种费用、设计变更、顺延工期、造价调整、赔偿损失等所达成的双方意思表示一致的补充协议。
【签证的法律意义】2004年9月，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》，对工程签证的作了明确的规定，使工程签证有了法律的依据。该解释第19条规定：“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。”
【作用】
1、建设工程项目一般投资大，建设周期长，不确定因素较多。在施工周期内材料设备价格变化较快，施工合同不可能对未来整个施工周期内可能发生的情况都作出预见和约定，施工图预算也不可能对整个施工期发生的费用都作出详尽的预测，而且在实际施工中，主客观条件的变化又会给整个施工过程带来许多不确定因素。有了工程签证，施工方可以及时调整施工方案，并通过签证得到业主对质量、价格以及工期等的重新认可。
2、低价中标是国际上通行的建设工程评标方法，面对日益激烈的市场竞争，许多施工企业为了承揽到工程，只得采取极力压价的办法。低价中标带来的后果往往使施工企业面临亏损的处境，企业必须作到“低中标，勤签证”，才能保证不可预见因素造成的成本增加。

签证主要是施工单位在合同外发生了工作量或工程量，又不便以变更设计图形式出图，为保护施工单位利益，现场监理俱实签认的一种计量依据

签证就是在合同范围以外的工作，如基坑开挖时遇到障碍无所需的挖机台班。。。。。这就需要做签证。
简单来说就是保证施工单位的经济利益。



【建筑行业中的签证】即工程签证，是指工程承发包双方在施工过程中按合同约定或者施工惯例对支付各种费用、设计变更、顺延工期、造价调整、赔偿损失等所达成的双方意思表示一致的补充协议。
【签证的法律意义】2004年9月，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》，对工程签证的作了明确的规定，使工程签证有了法律的依据。该解释第19条规定：“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。”
【作用】
1、建设工程项目一般投资大，建设周期长，不确定因素较多。在施工周期内材料设备价格变化较快，施工合同不可能对未来整个施工周期内可能发生的情况都作出预见和约定，施工图预算也不可能对整个施工期发生的费用都作出详尽的预测，而且在实际施工中，主客观条件的变化又会给整个施工过程带来许多不确定因素。有了工程签证，施工方可以及时调整施工方案，并通过签证得到业主对质量、价格以及工期等的重新认可。
2、低价中标是国际上通行的建设工程评标方法，面对日益激烈的市场竞争，许多施工企业为了承揽到工程，只得采取极力压价的办法。低价中标带来的后果往往使施工企业面临亏损的处境，企业必须作到“低中标，勤签证”，才能保证不可预见因素造成的成本增加。